СТО 17230282.27.100.006-2008: Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования


СТО 17230282.27.100.006-2008: Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования

Терминология СТО 17230282.27.100.006-2008: Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования:

3.2 документ, объявляющий о начале процедур: Документ, предназначенный для Поставщиков, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедур.

Определения термина из разных документов: документ, объявляющий о начале процедур

3.1 документация договорная: Договоры, контракты, соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а также документы их сопровождающие (счета, акты, протоколы соглашений, спецификации, сметы, графики и т.д.).

Определения термина из разных документов: документация договорная

3.3 заказчик: Юридическое лицо, выдавшее задание подрядчику на выполнение определенной работы и принявшее результат выполнения такой работы.

Определения термина из разных документов: заказчик

3.4 закупка: Приобретение Заказчиком продукции на основе договора.

Определения термина из разных документов: закупка

3.5 закупка у единственного источника: Неконкурентный способ закупки, при которой организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

Определения термина из разных документов: закупка у единственного источника

3.6 закупочная документация: Комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях проведения закупки и рассматриваемый как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.

Определения термина из разных документов: закупочная документация

3.7 закупочная процедура: Последовательность действий по приобретению Заказчиком товаров, работ, услуг на основе договора при определенном способе закупки.

Определения термина из разных документов: закупочная процедура

3.8 запрос предложений: Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

Определения термина из разных документов: запрос предложений

3.9 запрос цен: 1 - Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену. 2 - Название документа, направленного поставщикам в процессе закупки данным способом.

Определения термина из разных документов: запрос цен

3.10 качество отремонтированного объекта ремонта: Степень соответствия совокупности присущих объекту ремонта характеристик качества, полученных в результате выполнения его ремонта, требованиям, установленным в нормативной и технической документации.

Определения термина из разных документов: качество отремонтированного объекта ремонта

3.11 качество ремонта объекта: Степень выполнения требований, установленных в нормативной и технической документации, при реализации комплекса операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта ремонта и восстановлению ресурса объекта или его составных частей.

Определения термина из разных документов: качество ремонта объекта

3.12 конкурентные переговоры: Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки после переговоров с достаточным для обеспечения эффективной конкуренции числом участников заключает договор с одним из них (или несколькими, если это оказалось необходимо).

Определения термина из разных документов: конкурентные переговоры

3.13 конкурентные способы закупки: Использующие состязательность предложений независимых участников. (Примеры - конкурс, запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры).

Определения термина из разных документов: конкурентные способы закупки

3.14 конкурс: Конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением Договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.

Определения термина из разных документов: конкурс

3.15 неконкурентные способы закупки: Не использующие состязательность предложений независимых участников. (Пример - закупка у единственного источника).

Определения термина из разных документов: неконкурентные способы закупки

3.16 нормативная и техническая документация - НТД: Документы, устанавливающие требования.

Определения термина из разных документов: нормативная и техническая документация

3.17 объект ремонта, объект: Оборудование, здания, сооружения, передаточные устройства, входящие в состав тепловых и гидравлических электростанций, электрических и тепловых сетей.

Определения термина из разных документов: объект ремонта, объект

3.18 организация: Юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также имеющее самостоятельный баланс.

Определения термина из разных документов: организация

3.19 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Определения термина из разных документов: охрана труда

3.20 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Определения термина из разных документов: оценка соответствия

3.21 персонал: Коллектив работников или совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на основе трудового договора (контракта).

Определения термина из разных документов: персонал

3.22 подконтрольная эксплуатация: Эксплуатация объекта в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния с целью получения более достоверной информации об изменении его качества объекта в условиях эксплуатации.

Определения термина из разных документов: подконтрольная эксплуатация

3.25 подряд: Гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а последняя обязуется уплатить вознаграждение за выполнение задания. По Договору подряда подрядчику оплачивается готовый результат выполнения работ, сданный заказчику в порядке, установленном договором подряда.

Определения термина из разных документов: подряд

3.23 подрядная организация, подрядчик: Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору подряда, которое обязуется под свою ответственность выполнить по заданию заказчика определенную работу и оказать определенные виды услуг с использованием собственных материалов или материалов заказчика к оговоренному сроку за согласованную подрядчиком и заказчиком оплату. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Определения термина из разных документов: подрядная организация, подрядчик

3.24 подрядчик генеральный: Подрядчик, который на основании Договора подряда, заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление всего комплекса работ. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а перед субподрядчиками - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Договору подряда.

Определения термина из разных документов: подрядчик генеральный

3.26 подтверждение соответствия: Документальное удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, сводам правил, стандартам, условиям договоров.

Определения термина из разных документов: подтверждение соответствия

3.27 пожарная безопасность объекта: Состояние защищенности объекта от пожара, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Определения термина из разных документов: пожарная безопасность объекта

3.28 правила внутреннего трудового распорядка организации:

Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования отношений с работниками в организации.

Определения термина из разных документов: правила внутреннего трудового распорядка организации

3.29 продукция: Товары, работы, услуги.

Определения термина из разных документов: продукция

3.30 промышленная собственность: Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности: права на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции. Промышленная собственность не включает ноу-хау, правовой режим которых регулируется лицензионными соглашениями.

Определения термина из разных документов: промышленная собственность

3.31 процедура: Последовательность действий.

Определения термина из разных документов: процедура

3.32 работа: 1. Производственная деятельность по созданию, ремонту, обработке чего-либо; 2. Любые работы - строительно-монтажные, ремонтные, научно-исследовательские и иные, реализуемые либо предназначенные для реализации.

Определения термина из разных документов: работа

3.33 сертификация: Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, сводов правил и стандартов или условиям договоров.

Определения термина из разных документов: сертификация

3.34 способ закупки: Однозначно регламентированные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, действующим в генерирующей, сетевой компании, процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупки.

Определения термина из разных документов: способ закупки

3.35 субподрядчик: Организация, принимающая на себя часть работ от Подрядчика.

Определения термина из разных документов: субподрядчик

3.36 технические условия на капитальный ремонт: Нормативный документ, содержащий требования к дефектации изделия и его составных частей, способы ремонта для устранения дефектов, технические требования, значения показателей и нормы качества, которым должно удовлетворять изделие после капитального ремонта, требования к контролю и испытаниям в процессе ремонта и после ремонта.

Определения термина из разных документов: технические условия на капитальный ремонт

3.37 участник: Подрядчик, явным образом принявший участие в соответствующих закупочных процедурах, пример - Подрядчик, изъявивший желание приобрести закупочную документацию или подавший заявку.

Определения термина из разных документов: участник

3.38 эксплуатирующая организация - ЭО: Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении имущество электростанции, электрических или тепловых сетей, осуществляющая в отношении этого имущества права и исполняющая обязанности, необходимые для ведения деятельности по безопасному производству или передаче электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Определения термина из разных документов: эксплуатирующая организация

3.39 энергообъект: Имущественный объект, непосредственно используемый в процессе производства и (или) передачи электрической и(или) тепловой энергии (тепловые и гидравлические электростанции, электрические и тепловые сети).

Определения термина из разных документов: энергообъект

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. . 2015.

Смотреть что такое "СТО 17230282.27.100.006-2008: Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования" в других словарях:

  • технические условия — 37 технические условия: Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция, процесс или услуга especificacion tecnica Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • технические условия на капитальный ремонт — 3.11 технические условия на капитальный ремонт: Нормативный документ, содержащий требования к дефектации изделия и его составных частей, способы ремонта для устранения дефектов, технические требования, значения показателей и нормы качества,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • качество — 3.1.1 качество (quality): Степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.5.1) требованиям (3.1.2). Примечания 1 Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или превосходное. 2 Термин «присущий»… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Технические — 19. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения). М.: Оргтрансстрой, 1966. Источник: ВСН 13 77: Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • объект — 3.14 объект (object): Элемент, который может быть охарактеризован посредством измерения его атрибутов. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • заказчик — 4.9 заказчик (customer): Организация или лицо, получающие продукт или услугу. Примечание 1 Заказчик может быть внутренним или внешним по отношению к организации. Примечание 2 Адаптировано из ИСО 9000:2005. Примечание 3 Другие термины,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • оценка — 3.9 оценка (evaluation): Систематическое определение степени соответствия объекта установленным критериям. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99: Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Эксплуатирующая организация — 59. Эксплуатирующая организация организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать объекты ЯТЦ и осуществлять… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • организация — 4.23 организация (organization): Лицо или группа лиц и необходимых средств с распределением обязанностей, полномочий и взаимоотношений. Примечание 1 Адаптировано из ИСО 9000:2005. Примечание 2 Объединение лиц, организованных для некоторой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • правила — 2.7 правила [нормы] стандартизации : Нормативный документ, устанавливающий обязательные для применения организационно методические положения, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающего национального стандарта и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.